RELATÓRIO DE AUDITORIA. FISCOBRAS 2019. OBRAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE E DUPLICAÇÃO DO LOTE 3 DA RODOVIA BR 116/RS. DEMORA NA IDENTIFICAÇÃO DE FALHA DE SOLUÇÃO TÉCNICA PROJETADA PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO E CORPO DE ATERRO EM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. DETERMINAÇÃO AO DNIT PARA APURAÇÃO DO POSSÍVEL DANO E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CIÊNCIA RELATIVA À VERIFICAÇÃO DE ATRASOS NO CRONOGRAMA DO EMPREENDIMENTO.
Licinexus · Radar · Jurisprudência TCU
Acórdão 3139/2020 TCU Plenário
Decisão do Tribunal de Contas da União na sessão de 25/11/2020, sob relatoria de Walton Alencar Rodrigues. Acórdãos do TCU orientam como editais devem ser feitos e fundamentam impugnações e recursos de quem participa de licitação.
3139/2020
Acórdão
Plenário
Colegiado
Walton Alencar Rodrigues
Relator
25/11/2020
Sessão
Resumo da decisão
Trecho da ementa oficial do acórdão.
+ 32.514 acórdãos do TCU sobre licitações e contratos, com busca por tema, relator e ano.
Ver tudo, grátisAcórdãos relacionados
Outras decisões do mesmo colegiado em sessões próximas.
Acórdão 3148/2020 TCU
REPRESENTAÇÃO. DNIT. LICITAÇÃO VOLTADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS...
Acórdão 3149/2020 TCU
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTRATO DE REPASSE. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES. EXECUÇÃO...
Acórdão 3153/2020 TCU
AUDITORIA. AVALIAÇÃO DA CONDUTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PETROBRAS EM RELAÇÃO AOS...
Acórdão 3137/2020 TCU
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE...
Acórdão 3138/2020 TCU
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO. IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA...
Como isso afeta quem licita
Use a jurisprudência a seu favor
O Licinexus analisa editais com IA, aponta exigências questionáveis e te ajuda a montar impugnações e recursos com fundamento. Plano gratuito permanente, sem cartão.
Começar de graça